微信公众号
一、 招标条件
本招标项目2021年度江苏省农村公路道路和危桥改造项目已经上级主管部门批准建设，项目业主为江苏省黄海农场有限公司，建设资金来自补助及自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标，特邀请有兴趣有实力的潜在投标人参加投标。
二、 项目概况与招标范围
1.工程内容及规模：知青路拆建、东直河2号桥、军寨渠3号桥、22大队桥、农科所桥等工程，具体以施工工程量清单为准。项目总投资为993.6万元。
2.招标范围:包括工程范围内的施工期及质保期的全部监理服务。
3.监理服务期：工程施工开工之日始至工程施工合同缺陷责任期满。
4. 招标内容：江苏省黄海农场有限公司2021年度江苏省农村公路道路和危桥改造项目各项目区全部工作内容的建设监理服务，包含但不限于下列主要内容：知青路拆建、东直河2号桥、军寨渠3号桥、22大队桥、农科所桥等工程。中标人要求至少配两名专业监理工程师驻地监理，人员配置要足够项目需求。甲方考勤发现无故缺勤一次将进行罚款，两次直接解除合同，纳入农垦系统黑名单。
6. 其它：
6.1工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。
6.2质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。
6.3安全目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。
6.4成本目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工程施工合同造价为主要控制指标）。
6.5合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。
三、 投标人资格要求
1.资质等级及范围: 投标人具有市政公用工程监理丙级及以上资质(或监理综合资质)的独立法人；
2.项目负责人（即总监理工程师，下同）的要求：
（1）总监理工程师应具有建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》（市政公用工程专业）。目前无主体工程在监（在监工程是指：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。如在主管部门系统中项目负责人信息处于锁定状态，也认定为在监工程。）
（2）总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【包括：①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险，②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位，③ 项目负责人不得担任其他公司法定代表人】；
（3）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目总监理工程师。
（4）本工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。
其它人员要求：
（1）拟任监理工程师人数不少于2人，应有建设部颁发的《国家注册监理工程师注册执业证书》。
（2）监理组成员不少于3人（含总监理工程师及专业监理工程师）。
（3）监理机构主要管理人员专业配置齐全、年龄结构合理，并确保根据项目需求随时增加人员，满足项目监理服务要求。
3. 投标申请人的项目负责人及授权委托人为本单位的正式职工（本单位正式职工条件为：与投标人单位签订劳动合同或聘用合同，并由投标人单位为其缴纳养老保险，未在投标人之外单位受聘或任职，也没在其他单位缴纳养老保险），并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（如开标日期为2021年7月的某一天，则投标单位须保证以上人员2020年12月—2021年5月或2021年1月-2021年6月养老保险均在本单位缴纳），未提供养老保险证明、或提供不全、或期限不满足规定的，均不予承认。
4.业绩要求：无。
5 信誉要求：
5.1．投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。
5.2．企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法定代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。
5.3．投标人的失信被执行人信息在“信用中国”“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人 ,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
6.本次招标不接受联合体投标。
四、 招标文件的领取
凡有意参加投标者，请于2021年9月28日至2021年10月8日，上午9：00时至11：30时，下午3：00时至5：00时（北京时间，下同），持单位介绍信、经办人授权委托书及授权委托人在本单位近六个月的养老保险证明(上述材料需提供原件及装订成册)到南京建淳造价师事务所有限公司（盐城市世纪大道5号金融城4号楼1103室（南京银行楼上））或加微信报名并购买招标文件。联系人：王志东，电话：13851092607。报名费300元，售后不退。
五、资格审查：本工程采用资格后审方式进行资格审查。
六、保证金：
6.1、投标保证金：0.3万元。
6.2、履约保证金：履约保证金按中标价5%收取，以现金方式缴纳。履约保证金退还方式：工程完工验收合格后一次性退还（无息）。
中标人不能按招标文件要求提交履约保证金（中标公示结束后15日内）的，视为放弃中标，招标人可取消中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
中标人除按规定提供履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5％以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提供中标差额保证金。
7、评标办法：本次招标采用经评审的最低投标价投标法（具体评标方法详见招标文件）。
8、监理服务费付款：监理酬金的支付按监理合同进行，不受工程施工实际进度的影响。（除乙方原因造成的工期延误外）。项目工程全部竣工，经农场验收合格后，甲方应按监理总酬金的100%数额，向乙方支付监理酬金。
9、发布公告的媒介
本招标公告在江苏农垦网（/）、江苏省招标投标公共服务平台（http://www.jszbtb.com/）发布。
10、其他说明
为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，保障人民群众身体健康和生命安全，现就做好本项目开评标工作提出如下要求：
10.1、本项目为不见面交易项目，投标人通过‘腾讯视频会议’直播APP加入会议。
10.2、投标人已经缴纳投标保证金，无特殊情况不参加开标的投标人（特殊情况须书面通知招标人），一次不参加的6个月内禁止参加江苏农垦系统投资的各类工程招投标活动，两次不参加的列入黑名单，并列入不良行为记录。
11、联系事项
招标人：江苏省黄海农场有限公司
地址：响水县大有镇黄海农场创业路
联系人：刘玉
电话：15151015475
代理机构：南京建淳造价师事务所有限公司
地址：盐城市世纪大道5号金融城4号楼1103室
联系人：王志东
电话：13851092607